第四条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
用承揽人原材料完成工作的,定作人有权对原材料进行检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。
用定作人原材料完成工作的,定作人按下表标准提供：(注：可以另设合同附件，写明见合同附件二)
定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具体化)
承揽人收到定作人提供的原材料之日起 日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后 日内通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则定作人有权解除本合同，承揽人承担相应的赔偿责任。
第五条 技术资料、图纸的提供
定作人负责提供技术资料和图纸。
承揽人在依照定作人的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知定作人,定作人应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。定作人未答复,承揽人有权停止工作,并及时通知定作人。
定作人要求对承揽物的技术性保密的,承揽人应当严格遵守,未经定作人许可不得留存技术资料和复制品。
第六条 验收标准和方法
验收标准：(写明是以国家标准、行业标准或封样进行验收)
验收方法：(写明全部或抽样验收的方法)
定作人验收承揽人所完成定作物的时间：(写明具体时间年、月、日)
定作人验收承揽人所完成定作物的地点：(写明详细地址)
验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。
对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后 日内发现质量缺陷，定作人有权要求退换，并视为质量不符合约定。
双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以 (写明检验机构) 对定作物质量的认定为准。
第七条 交(提)定作物的时间和地点
双方约定由定作人自提定作物
自提定作物的时间： (写明年、月、日)
自提定作物的地点： (写明详细地址不可省略)
双方约定由承揽人送交定作物
送交定作物的时间： (如选择了，则在空格处划线)
送交定作物的地点： (如选择了，则在空格处划线)
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
交(提)定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的,以定作人接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽人通知的提取日期为准,但承揽人在发出提取定作物的通知中,必须留给定作人以必要的途中时间。
第八条 包装要求及费用负担：
包装要求：(应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)
费用负担：(写明包装费用由哪方承担 )
第九条 运输方式及费用负担
定作物的运输方式： (写明是汽车、火车、水运或其他方式)
运输费用由 (如无内容，在空格处划线)承担。
第十条 定作物的保修
定作物保修期：(如保修期从何时起到何时止 )
在保修期内承揽人免费提供保修服务。
第十一条 定金及预付款
定作人向承揽人交付定金的数额：(大、小写两种形式填写)
定作人向承揽人交付定金的时间：(写明年、月、日)
定作人向承揽人交付预付款的数额：(大、小写两种形式填写)
定作人向承揽人交付预付款的时间：(写明年、月、日)
第十二条 承揽人的违约责任：
未按合同约定的质量交付定作物,若定作人同意接受的,应当按质论价;不同意接受的,应当负责修理或调换。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。
交付定作物少于合同约定的数量,定作人仍然需要的，应当补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。
未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。
逾期交付定作物,应当向定作人支付未交定作物总价的 ____________%的违约金。
未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。
不能交付定作物的应当向定作人支付不能交付定作物总价的________________%的违约金。
由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作人因此造成的损失。
未按合同约定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同约定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人承担相应的损失。
擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有权拒收,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要求完成,并承担逾期交付的责任。
承揽人未按定作人的技术保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技术泄漏，或被窃取的，承揽人应向定作人承担违约金 元。
因承揽人原因致使定作物造成的侵权责任和损失，由承揽人承担。
其它违约责任： _______________
第十三条 定作人的违约责任：
未按合同约定的时间向承揽人提供原材料的,承揽人有权在催告满30天后解除合同并赔偿因此给承揽人造成的损失;承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期应当顺延外,定作人还应当支付承揽人停工待料的损失。
超过合同约定期限领取定作物的,定作人应承担承揽人实际支付的保管、保养费。
超过合同约定日期付款且未通知承揽人协商宽限期事宜的，每逾期一日按逾期付款额的万分之 向承揽人支付违约金，直至付清时止。
无故拒绝接收定作物,赔偿因此给承揽人造成的损失。
变更交付定作物地点或接收单位(人)时,承担因此多支出的费用。
其它违约责任： ____________
第十四条 不可抗力
在合同约定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽人在取得合法证明后,可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。
在定作人迟延接受或无故拒收期间,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失发生的,承揽人不承担责任。
第十五条 争议的解决方式
因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决;协商不成按下列第____种方式解决(只能选择一种)：
1. 提交_______________仲裁委员会仲裁;
2. 依法向_______________人民法院起诉。
第十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十七条 本合同一式 份，定作人执 份，承揽人执 份。
第十八条 合同未尽事宜双方共同协商达成补充协议。
定作人： (公章) 承揽人： (公章) 住所： 住所： 法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号 邮政编码： 邮政编码：
合同签订时间： 年 月 日
定作方：
法定代表人： 职务：
地址：
承揽方：
法定代表人： 职务：
地址：
因定作方需要向其客户 供应本合同所列货物，因此委托承揽方加工，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条 质量要求
第三条 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承揽方提供;
3、如承揽方认为定作方提供的原材料不合格，应在收到原材料后 天内提出书面异议，并协商解决办法，如承揽方没有在该期限内提出书面异议的，视为原材料合格。
第四条 原材料的损耗比例
1、承揽方在加工过程中的原材料损耗不得超过 %;
2、若原材料损耗超过 %，则超过部分，承揽方应按照定作方购买原材料的价格，对定作方全额进行赔偿。
第五条 剩余原材料的处理
1、加工完成后，承揽方应将剩余原材料返还给定作方;
2、若定作方提出继续加工的要求，则需按本合同确定价格，向承揽方支付额外的加工报酬。
第六条 技术资料，图纸
1、定作方应当在 年 月 日之前将技术资料，图纸等提供给承揽方;
2、上述技术资料、图纸是鉴定货物是否符合质量要求的标准之一。
第七条 价款支付方式
1、承揽方应在定作方付款前开具相应的增值税专用发票给定作方;
2、定作方在收到货物并检验合格后 天内支付 %货款;若定作方客户在 年 月 日
第八条 货物的交付
1、交货地点：承揽方应在 年 月 日前，将货物运输至定作方指定地点进行交货;
2、运费承担：由承揽方承担货物的运输费用;
3、指定时间：定作方应于 年 月 日之前将交货地点和收货人告知承揽方。
第九条 货物的检验
1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为检验标准;
2、验货时间和地点为 ;
3、货物质量不合格，如果可以在交货期内返修完毕，则由承揽方返修;如果不能在交货期内返修完毕，则承揽方应承担质量不合格的相应违约责任;
4、如双方无法就货物的质量异议达成一致意见，可由双方共同指定质量检验机构进行检验，如有一方不配合指定检验机构，则视为同意对方的质量异议。
第十条 定作方的违约责任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工数量，但应向承揽方偿付取消加工数量部分加工款 %的补偿金，承揽方应归还未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的，应根据逾期时间，按银行同期贷款利率计算的利息向承揽方支付逾期付款的违约金;
第十一条 承揽方的违约责任
1、承揽方逾期交货的，每逾期一天，应向定作方支付全部价款的 %的违约金;
2、承揽方逾期交货超过 天，定作方有权解除本合同;若定作方解除本合同，则承揽方应返还定作方已付价款，按定作方采购价格向定作方全额补偿原材料价款，并向定作方支付全部加工价款的 %的违约金;
3、若加工货物的质量不符合合同约定，定作方可以向承揽方退回不合格货物，承揽方应按定作方采购价格向定作方全额补偿不合格部分货物的原材料价款，向定作方全额返还不合格部分货物加工价款，并支付不合格部分货物加工价款的 %的违约金;
4、若货物的质量不符合约定，定作方客户向定作方索赔、扣除货款或者解除合同，导致定作方损失的，不论定作方是否在货物异议期内提出异议，承揽方都应向定作方补偿该损失;
5、若承揽方逾期交货，导致定作方应定作方客户的要求而改变运输方式的，则运输方式改变之后的运费由承揽方承担。
第十二条 不可抗力
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任。
第十三条 其他事项
1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向定作方所在地人民法院起诉;
2、本合同自签订之日起生效，如有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议内容和本合同如有冲突，以补充协议为准;
3、本合同一式二份，双方各执一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(盖章)：_________ 承揽方(盖章)：______ ___
传真： 传真： Email： Email： 电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
工 程 名 称：
定 作 方(甲方)：
承 揽 方(乙方)： 中大空调集团有限公司
合同协议条款
定作方(简称甲方)：
承揽方(简称乙方)： 中大空调集团有限公司
根据《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程建筑面积：
四、 工程性质(指新建、扩建、改造等)： 新建
五、 工程造价： 大写人民币：
六、 工程内容：甲方提供的中央空调施工图及预算书范围内的空调设备购置安装工程及售后服务
第二条 施工准备
一、 定作方(甲方)义务
1、在乙方进场施工前(以乙方收到甲方进场通知为准)内，负责提供施工所需的水源、电源，并应满足施工用水、用电量的需求，乙方施工过程中产生的水费，电费由自己承担。
2、负责提供材料、机械设备的堆放场地，为乙方施工人员的住宿提供方便。
3、负责协调土建方配合的施工项目的工作。(包括施工中开洞、补洞、设备基础制作及现场设备使用)
百度搜索“70edu”或“70教育网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，70教育网，提供经典建设工程最新的承揽合同完整范文24篇(最新承揽合同纠纷法院判决案例)(3)在线全文阅读。
相关推荐：
