建筑工程招投标与合同管理论文(10)

索赔证据是在合同签订和合同实施过程中产生的用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料。主要有合同资料、日常的工程资料和合同双方信息沟通资料等。索赔证据是关系到索赔的成败的重要文件之一，又是对方反索赔攻击的重点之一。

一般有效的索赔证据具有以下特征：及时性；真实性；全面性；关联性；有效性。

（三）索赔的计算

1.工期索赔的计算

工期索赔的计算最科学的是网络分析法（关键线路法），应用较多的是比例计算法。工期索赔要注意实际记录，干扰事件影响之间常常会有重叠。

①网络分析法

通过分析干扰事件发生前后的网络计划，对比两种工期计算结果来计算索赔值。关键线路上工程活动持续时间的拖延，必然造成总工期的拖延，可提出工期索赔，而非关键线路上工程活动持续时间的拖延，如果不影响总工期，则不能提出工期索赔。

②比例分析法

在实际工程中，干扰事件常常仅影响某些单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析它们对总工期的影响，可以采用比例分析法，即以某个技术经济指标作为比较基础，计算出工期索赔值。

对业主变更工程施工次序，业主指令采取加速措施，业主指令删减工程量或部分工程等 不适用，工期索赔一般是由施工现场的实际记录决定的。

2.费用索赔的计算

费用索赔是整个合同索赔的重点和最终目标，工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔。

①费用索赔的原则：赔偿实际损失的原则；合同原则；符合规定的或通用的会计核算原则及工程惯例。

②费用索赔的种类：工期拖延的费用索赔；工程变更的费用索赔；加速施工的费用索赔；其他情况的费用索赔。

③费用索赔的计算方法有总费用法和分项法两种。

总费用法是把固定总价合同转化为成本加酬金合同，以承包商的额外成本为基点加上管理费和利润等附加费作为索赔值。

分项法是按每个或每类干扰事件，以及这事件所影响的各个费用项目分别计算索赔值的方法。它比总费用法复杂，但比较合理、科学，应用较广，通常在实际工程中费用索赔计算都采用分项法。

（四）索赔的解决

1.索赔的解决通常有和解、调解、仲裁或诉讼等方法。

2.索赔的解决程序

按照我国《建设工程施工合同文本》（GF-1999-0201）的规定，发生索赔事件后承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

①索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

②发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料； ③工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

百度搜索“70edu”或“70教育网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，70教育网，提供经典教育范文建筑工程招投标与合同管理论文(10)在线全文阅读。